井巷施工施工合同

　　煤矿井巷工程承包合同

　　合同编号： 2010-004

　　工程名称： 井巷施工合同

　　工程编号： 2010-004

　　工程类别： 矿井资源整合

　　发包方(简称甲方)： 榆林市榆阳区常兴煤矿

　　承包方(简称乙方)： 榆林市榆阳区盛博远矿业有限公司

　　签订日期： 二0一0年十月五日

　　签订地点： 榆林市榆阳区常兴煤矿

　　榆林市榆阳区常兴煤矿制定

　　煤矿井巷工程承包合同

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和国家有关规定，结合本工程实际情况，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　一、 工程名称： 井巷施工合同

　　二、 工程地点：榆林市榆阳区常兴煤矿

　　三、 承包范围、工程内容：

　　1.承包范围：首采工作面运输顺槽、材料运输顺槽、回风顺槽、切眼、联络巷，包工包料。

　　2.工程内容：顺槽掘进，顶板金属锚杆支护、工程煤运输、通风、排水、供电及安全质量管理等。

　　四、井巷施工参数：

　　1、运输顺槽：矩形断面，净宽5m，净高3.2m，顶板金属锚杆支护，锚杆参数Φ14*1600mm(左旋螺纹钢)，托盘规格150*150*6mm钢板。

　　2、材料运输顺槽：矩形断面，净宽5m，净高3.2m，顶板金属锚杆支护，锚杆参数Φ14*1600mm(左旋螺纹钢)，托盘规格150*150*6mm钢板。

　　3、回风顺槽：矩形断面，净宽5m，净高3.2m，顶板金属锚杆支护，锚杆参数Φ14*1600mm(左旋螺纹钢)，托盘规格150*150*6mm钢板。

　　4、切眼：矩形断面，净宽6m，净高2.1m，顶板金属锚杆支护，锚杆参数Φ14*1600mm(左旋螺纹钢)，托盘规格150*150*6mm钢板。

　　5、联络巷：矩形断面，净宽5m，净高3.2m，顶板金属锚杆支护，锚杆参数Φ14*1600mm(左旋螺纹钢)，托盘规格150*150*6mm钢板。

　　五、 合同价款：

　　1、运输顺槽掘进断面16.25m2,净断面16m2,单价2600元/m(含税价)。

　　2、材料运输顺槽掘进断面16.25m2,净断面16m2,单价2600元/m(含税价)。

　　3、回风顺槽掘进断面16.25m2,净断面16m2,单价2600元/m(含税价)。

　　4、切眼掘进断面12.9m2,净断面12m2,单价2600元/m(含税价)。

　　5、联络巷掘进断面16.25m2,净断面16m2,单价2600元/m(含税价)。

　　如果在施工过程中，巷道断面面积发生变化，以该巷道的单位断面面积单价为基准，按变化后的断面面积与之相乘后的单价进行结算。

　　合同价款依据：由甲方提供的运输顺槽、材料运输顺槽、回风顺槽、切眼及井巷施工图。

　　双方责任

　　六、甲方责任

　　1.签订后2天内提供完整的施工图一式两份。

　　2.组织乙方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审，做好交底会审纪要，在会审后2天内分送有关单位。

　　3.负责协调当地村民、政府的关系。如果在施工过程中出现村民干扰、政府干涉时，甲方出面解决，费用由甲方承担，但甲方不承担乙方的停工损失，工期可以顺延。

　　4.负责为乙方提供电源，乙方单独安装电表，电费按电力部门收费标准由乙方支付。

　　5.负责火工品的购买，乙方按照实际费用承担(包括物资购买费、运输费、爆破公司服务费)。

　　6.组织工程的月末验收、中间验收、隐蔽工程验收，负责组织工程的竣工验收，按照国家和行业有关规定，及时拨付工程价款、办理签证和竣工结算。

　　7.甲方工程技术部负责对工程进度、质量、合同履行情况进行检查监督。负责签证和及时解决应由甲方解决的问题。

　　七、 乙方责任

　　1.负责施工区域内的临时设施、风水电气管路的敷设、管理、使用和维修、延伸等工作。

　　2.负责所需材料兑运中的人工装卸、搬运及工程煤的运输等工作。

　　3.编制作业规程和安全技术措施，做好各项施工安全、质量工作。

　　4.严格按照施工图说明进行文明施工，符合“环保”要求，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

　　5.乙方负责火工品的日常使用管理。乙方必须严格按照公安部门规定领用、使用、管理火工品，涉爆人员必须持证上岗。由于火工品购买受相关部门制约，甲方没有及时购回火工品不承担乙方停工损失，但工期可以顺延。

　　6.及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，以及向甲方提出月末验收和中间验收计划;提供月份施工作业计划，材料设备、成品半成品等进场计划(包括月计划、用水、用电计划)，月份施工统计报表，工程事故报告等。

　　7.乙方必须服从甲方、监理公司及质检部门的监督、检查工作。

　　8.工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清。在规定的时间内提出完整的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。

　　9.指派陈登成同志为乙方代表，负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。

　　10.乙方必须按月及时发放工人工资，否则甲方有权暂扣工程款。

　　第二条 工程期限

　　一、总工期为263天(日历天)，自2010年10月16日开工，至2011年7月5日竣工验收。

　　二、由于甲方图纸供应不齐或不及时，以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证工期顺延。

　　三、由乙方施工管理不善或乙方责任造成工程质量返工、事故处理等导致工期延误时，工期不预顺延。

　　四、工程延误期限以15天(含15天)为限，否则每超一天承担违约金伍仟元，依次累加，但最多不超过伍拾万元。

　　第三条　工程质量与验收

　　一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方、监理公司的监督。

　　二、井巷单位工程要求达到的质量等级—合格以上。

　　三、乙方在施工中必须遵守下列规定

　　1.主要材料、设备、成品、半成品(包括由甲方供应的)必须按有关规定进行抽验复验，对材料改变或代用，必须经原设计单位和甲方同意。

　　2.乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及监理公司。重大质量事故处理方案，应经设计单位、甲方等单位共同研究，并经甲方和设计单位签证后实施。由此而发生的费用支出，由乙方承担，工期不予顺延。

　　四、工程验收

　　1.月末验收和中间验收。由甲方组织有关单位进行月度验收和中间验收，验收合格后各方在验收证书上签字。

　　2.隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在工程隐蔽前2天书面通知甲方及监理公司参加检验，三方确认工程合格后在工程验收证书上签字。工程隐蔽后若甲方提出复验，乙方应予同意，复验合格，工期相应顺延，其费用应由甲方负担;复验不合格，费用应由乙方负担，工期不予顺延。如乙方未通知甲方及监理公司而对隐蔽工程自行验收，甲方或监理公司提出复验，不论合格与否，费用由乙方负担，工期不予顺延。

　　3.竣工验收。乙方在单位工程预计竣工前_15_天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料，由甲方组织有关单位在30天内验收完毕。验收合格，在验收证书上签字，进行单位工程质量评级并认证。如验收不合格，应分清责任，限期整改，直至达到合格标准，所发生费用及工期由责任方负责。

　　4.竣工验收后，乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式_4份，移交甲方。

　　五、工程保修。乙方按国家及行业有关规定的保修办法，负责保修。保修期为：1年。

　　第四条　材料、设备的供应、验收和价差处理

　　一、施工所需的材料、设备由乙方采购，但甲方必须同意。

　　二、供应商供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程;不符合质量要求的，不得应用于工程建设中，且应按指定时间远离施工现场。

　　三、因材料质量不合格所造成的损失乙方负责。

　　四、根据工程需要，经甲方代表签证，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用时，由甲方承担发生的经济损失，因乙方原因使用时，由乙方承担损失。

　　第五条 工程款支付与结算

　　工程价款的支付和结算，应根据国家制定的基本建设工程价款结算有关规定执行。

　　一、本合同签订后，乙方应向甲方帐户注入20万元的保证金，工程进度款超过20万元时一次性返还给乙方(不计利息)。月工程进度款的支付，在工程验收合格后，支付工程价款的85%。当单项工程验收合格后支付工程总造价的95%后，不再付款。预留5%的工程款作为质量保证金，等保修期满工程质量仍然合格，付清工程款。

　　二、工程价款的结算依据，除工程计价依据外，还应有：

　　1.设计变更文件;

　　2.隐蔽工程、工程变更、材料代用等签证;

　　三、工程结算方式采用施工图预算加现场签证。

　　第六条 施工与设计变更

　　一、甲方提供的设计图纸、说明书和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和四方会审，作出会议纪要，作为施工的补充依据，甲乙双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应及时以书面形式通知对方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计进行施工。由于设计修改或变更而发生增减费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料构件积压的实际损失、工程量增减变化等)由甲方承担，并调整合同价款，工期也做相应调整。

　　第七条 违约责任

　　乙方违约责任：

　　一、工程不得转包他人。乙方如在中途更换施工单位，必须征得甲方的同意，否则甲方有权终止合同，扣除所有未付的工程款外，还要追究相应的法律责任。

　　二、工程质量不符合合同规定的，负责修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　三、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的，乙方偿付逾期违约金。

　　四、保修期如发生质量问题，乙方接到甲方通知后_7_日内进行处理，否则，甲方有权另请施工单位进行处理，因此而发生的修理费用由乙方承担。

　　甲方违约责任：

　　一、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，并应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　三、工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　第八条 纠纷解决办法

　　本合同履行过程中发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商解决不成，可经当地仲裁机构进行仲裁。

　　第九条 施工安全

　　乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，发生伤亡事故应按规定立即上报有关部门。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　第十条 附则

　　一、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　二、本合同自双方法人代表签字、加盖公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　代理人(签字)： 代理人(签字)：

　　签订日期： 年 月 日